随着法制关奶奶的日渐普及,合同的出现便保障了我们的权益。签订合同可以让双方更加的信任,那么一份详细的合同要怎么去拟定呢?你可以读一下音乐热评网小编整理的安装工程合同,更多相关内容请继续关注本网站。
安装工程合同【篇1】
发包人(甲方):___________
地址:___________
承包人(乙方):___________
地址:___________
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商,甲方将______________项目的安装工程交由乙方进行施工,现就本工程的相关事宜达成如下一致意见,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程地点:___________
2、承包方式:___________
3、承包范围:___________
4、工程期限:___________
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
(1)计划开工日期:________年____月____日,计划完工期限:________年____月____日,总工期:_______天。
(2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。
二、双方职责
1、甲方职责
(1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,协调邻里关系,提供条件适格的场地。
(2)甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。
(3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。
(4)甲方应在收到乙方的验收通知时,____日内组织人员进行验收。
2、乙方的责任、权利与义务
(1)乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。
(2)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告,乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。
(3)乙方应保证安全文明施工,禁止酒后作业。
(4)工程完工当天,乙方应向甲方发出验收通知。
(5)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。
三、付款方式
1、在合同签订时,甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。
2、工程结束,完成验收时支付工程款的________%,剩余________%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
四、质量要求本工程的质量应满足国家以及行业的标准,若工程所在地有更严格的标准,则本合同适用更严的标准。若该工程,质量达不到要求,乙方应承担返工所有的费用,及承担迟延履行给甲方造成的损失。
五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。
六、工程量变更说明
1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量,应与乙方协商;
2、如乙方同意变更,双方应签订本合同的附件,调整服务价格和完工时间;
3、若乙方不同意变更,则允许乙方提前通知甲方解除合同。
七、违约责任在本合同的履行过程中,任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的,均应全部赔偿;若造成的损失不大,不影响合同的履行,则双方应继续履行合同,责任方要给守约方补偿工程款的_______%,共计_______元作为违约金。
八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
九、附则
1、本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕,本合同自行终止。
2、经甲乙双方同意,本合同可提前终止。
3、本合同一式_______份,双方各持_______份。具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:___________
代表人:___________
联系方式:___________
工程所在地:___________
签订时间:________年____月____日
乙方:___________
负责人:___________
联系方式:___________
程所在地:___________
签订时间:________年____月____日
安装工程合同【篇2】
合同编号:_________________
甲方:_____________________________________________
乙方:_____________________________________________
依据《民法典》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利义务,经双方协商一致,订立本合同。
一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用:
二、工程质量标准:本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB10060-93)》。
三、安装地点:________省______市(县)________区_______________________。
四、安装工期:
1.甲方提供井道日期:________年______日前,逾期提供井道应提前个月书面通知乙方,完工期限顺延。
2.安装工期:甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。
3.如遇停电或甲方原因造成停工的,完工期限顺延。
4.甲方延期支付首期工程款,完工期限顺延。
五、付款方式和期限:
1.付款方式:甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款(付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人)。
2.付款条件:甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内,甲方提供有关资料,由乙方向当地政府主管部门申报验收,在当地政府主管部门验收合格,乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内,甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金,在甲方收到
“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。
3.乙方负责向政府有关主管部门申报验收,凡因申报验收造成的一切经济损失,由乙方承担,并负责赔偿甲方损失。
六、甲方责任:
1.在乙方进场施工以前,甲方应当履行以下义务:
(1)负责井道的土建工程,包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。
(2)在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需)_______平方米),该场地应设置在能确保电梯导轨(__________米长)搬去候梯厅通路的地方。
(3)把动力电源线(__________)接至首层井道门口并配好开关。
2.在乙方进行安装施工时,甲方的义务是:
(1)提供足够面积的储藏室,以便安装施工期间存放材料及工具。
(2)负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板,并按实际使用数量向乙方收取费用。
(3)负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源,并按实际使用数量向乙方收取费用。
3.在乙方完工后,甲方监督土建总承包商履行的义务是:
(1)负责电梯完工后的土建修补余尾工程。
(2)提供配重物件配合进行电梯的满载运行,配合验收。
(3)电梯经政府主管部门验收合格,乙方将电梯移交给甲方后,负责电梯的保管工作(防盗)。
七、乙方责任:
1.井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
2.安装调试期间负责电梯的保管工作。
3.负责电梯的安装、调试工作,移交随机资料一套及备用件。
4.负责吊装及搭棚工作。
5.施工期间遵守甲方有关制度,文明施工,配合土建总承包商施工。
6.电梯安装前,负责向质监部门办理报验手续,并负责费用。
7.双方验收后,负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准,并负责费用。
8.电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。
9.工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外,其余由乙方负责。
10.承担土建总承包商征收的协调配合费用。
11.乙方在电梯取得技监局电梯准用证后,须提供电梯给土建总承包单位使用,甲方向物业公司移交物业时,乙方必须安排人员参加。
八、质量保证:
1.自政府主管部门验收合格之日起,乙方负责三包保修_______年,保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装,或者不能按时报检的,则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方必须前往修复,费用另计。
2.卖方在保修期内提供抢修热线服务(电话:_________),在接到买方及电梯使用人的抢修电话后,卖方应在________小时内到达现场作出应急处置,并保证在________小时内修复。
3.甲方提货后由于放置时间超过个_________月或保管不当(未防盗、防腐蚀、防高温)导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题,其质量责任由甲方负责。
九、违约责任:
1.乙方逾期完工,应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失,违约金按合同总价每日万分之____________计算。
2.未经乙方同意,甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费不予返还。乙方不负责保修,由此引起一切问题由甲方负责。
十、解决纠纷方式:
双方如有争议应协商解决,协商不成,双方同意按以下第_________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会申请仲裁;
2.向甲方所在地人民法院起诉。
十一、生效:
本合同在双方签字盖章并________________________生效。
十二、其他约定:
1.由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。
2.门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。
3._________________________________________________。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________
地址:________________________地址:________________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
签约代表:____________________签约代表:____________________
经办人:______________________安装联系人:__________________
电话:________________________电话:________________________
传真:________________________传真:________________________
邮编:________________________邮编:________________________
开户银行:____________________开户银行:____________________
帐号:________________________帐号:________________________
签订日期:______年____月____日签订日期:______年____月____日
安装工程合同【篇3】
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《消防法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方1#、3#厂房采暖及消防管网制作及安装工程并达成如下协议,以期共同遵守。
一、工程名称及施工范围
本工程为采暖及消防管网施工工程,工程包括1#、3#厂房暖汽加工及安装、消防管网的加工及安装。
二、工程地点
工程位于公司院内。
三、承建方式及施工期限
1、该工程为包工不包料,加工管网所用原材料由甲方根据乙方提供的材料清单上的数量、质量及规格自行采购,施工所用的所有工具由乙方自备。
2、施工期限为 年 月 日至 年 月 日,期限为天。
四、工程价款及付款方式
1、经甲乙双方协商该工程价款为人民币元( )。
2、合同签订生效后,乙方进场后甲方先付工程款元( )。结束验收后支付工程款元( )元,经消防部门验收合格出证后支付工程款元( )元。其余作为维修质保金,自消防部门验收合格之日起年后无质量问题一次性付清(但不短于第一个采暖期结束前)。
五、工程质量及验收办法
1、乙方必须按照国家规范按图纸施工,确保验收工作顺利进行,消防工程完工后,双方会同消防部门根据设计方案和国家有关消防规范进行验收,采暖工程需试水加压进行验收。
2、工程竣工后,乙方必须提供安装技术资料,即竣工图、系统说明书等给甲方。
3、凡验收不合格的项目,乙方必须无条件返工,工料及其它费用由乙方负责,需按照甲方同意的期限内保质完成。
六、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方施工过程进行监督,并有权提出要求。
2、甲方有权要求乙方提供相应的技术资料及工程说明。
3、甲方需按本合同规定的付款方式支付乙方工程款。
七、乙方的权利和义务
1、乙方须按照国家规范按图纸施工,按期保质完成并顺利通过验收工作。
2、乙方须提供给甲方办理与该工程有关的各种手续所需的技术资料。
3、乙方需对施工人员进行管理并制定相应的规章制度,文明施工,并指定专人为现场防火责任人。如出现打架斗殴、材料浪费、盗窃、火灾(包括但不限于)等重大安全事故,所造成的损失及承担的法律责任由乙方自行承担,甲方保留追究其责任的权利。
4、乙方需保证施工安全,制定相关机器设备的使用流程及其它工作程序,避免事故的发生。如造成人员伤亡,全部责任由乙方承担,甲方保留追究乙方责任的权利。
5、乙方须无条件遵守包括但不限于本合同规定项下之义务及所有国家相关法律、法规、规章、及行业规范。
八、违约责任。
1、乙方需按照工程期限保质按期完成工程,不得无故延长工期。除正当理由书面申请经甲方同意延期外,每逾期一天乙方需支付工程价款的0.5%的违约金给甲方。
2、如果工程质量问题造成管网无法正常使用,且影响该工程按期验收的。乙方除承担所有损失外,还需支付甲方工程价款总额的10%作为违约金。
九、合同的解除
有下列情况之一的,双方可以解除合同:
1、甲乙双方协商一致的;
2、因不可抗力致使合同无法履行的;
3、因乙方违约致使合同无法履行,甲方有权解除合同。
4、一方根据上述约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知的前10天告知对方,通知到达对方时合同解除。
十、其它约定事项
1、本合同未尽事宜,双方另行协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同在履行中如发生争议和纠纷,双方应本着互谅互让的精神协商解决。协商不成的甲乙双方可向银川市中级人民法院申请诉讼。。
3、本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装工程合同【篇4】
建设单位(甲方):
承包单位(乙方):
乙方承接甲方的 工程项目,该项目总造价 (大写) ,双方本着公平、公正的原则,同意签署友好合作协议,细则如下:
1、施工方面:
乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工,乙方不得擅自修改,甲方有必要修改施工方案时,如有超出本预算范围的,作增加部份,另补费用。如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时,双方通过友好协商解决。
2、材料保证方面:
乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品,不得换与本技术标准不符的产品,如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品,则双方可通过协商解决代用品问题。
3、施工安全:
施工期间乙方要做足安全设施,预防事故发生,甲方有权监督乙方的安全工作,显示有关指引时,乙方必须跟进、改善工作环境,若出现问题乙方负责。
4、技术要求:
按照附件《设计说明和报价》所注说明。
5、保养责任:
乙方对该项安装工程,实行 的保养;但有规定:对乙方提供的安装材料,如属于材料质量问题,乙方负责更换,不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用,但甲方提供的材料,则不在该保养范围内(备注:如有发生不可预测的’自然灾害,则自动终止保养责任)。
6、施工期:
甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源,不影响乙方施工的前提下,乙方应在甲方通知进场日起 天(即 XX 年 月 日)内完成所有工程,并经甲方验收合格汇签日为准。
7、付款方式:
总工程费用为:
付款方式:
8、其它:
1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。
2.本合同如有未尽事宜,双方可协商补充,双方决定补充合同与本合同具有同等效力,本合同自双方签字日起,起法律效力,本合同甲乙双方各执一份,双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。
甲方盖章: 乙方盖章:
安装工程合同【篇5】
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据中华结合本工程具体情况,双方经协商一致,就将甲方承建的开县廉租房一标二标三标房屋的门窗、栏杆、百叶分包给乙方制作、安装一事,达成如下协议。
一、工程名称:
__________
二、工程承包范围:
塑钢门窗制作安装、铝合金栏杆制作安装、不锈钢栏杆制作安装、铝合金百叶制作安装。
三、工程承包形式:
包工包料,分二期安装(一期C、D栋,二期A、B栋、疗养院)。
四、工程制作及要求:
1、塑钢窗制作安装:成都海塑塑钢型材,5+9A+5普通中空玻璃,其中平开窗及凸窗倒附窗5+9A+5钢化中空玻璃。
2、塑钢门制作安装:成都海塑塑钢型材,5+9A+5钢化中空玻璃。
3、铝合金栏杆制作安装:成都铭帝铝合金骨架,6+0.38+6钢化夹胶玻璃。
4、不锈钢栏杆制作安装。
5、铝合金百叶制作安装。
6、以上使用材料质量及规格均需要符合设计、规范、万州区质量监督站及国家标准要求。进场材料按规定抽样送检,不合格材料严禁使用。
五、工程单价:
1、塑钢窗制作安装: /㎡
2、塑钢门制作安装: /㎡(其中厨房门带窗分开计算:门按/㎡,附窗及带的窗按/㎡。
3、铝合金栏杆制作安装: /㎡
4、不锈钢栏杆制作安装
(1)生活阳台栏杆: /㎡
(2)飘窗栏杆: /㎡
(3)外墙空调防护栏杆: /㎡
5、铝合金百叶制作安装: /㎡
六、工程质量要求与验收:
达设计、规范、万州区质量监督站要求,质量合格。乙方负责其施工材料及产品的检验事宜并承担费用。
七、工程工期:
一期工期50天,从20____年10月11日至20____年____月30日止。二期以甲方的通知为准。
八、工程合同价款:
约叁佰万元,以实际安装工程为准。
九、工程款支付方式:
1、乙方安装安13-18层的塑钢门窗、栏杆及铝合金百叶,支付该段价款的70%的工程款;
2、乙方安装安7-____层的塑钢门窗、栏杆及铝合金百叶,支付该段价款的70%的工程款;
3、乙方安装完1-6层的塑钢门窗、栏杆及铝合金百叶,支付该段价款的70%的工程款;
4、工程竣工验收合格,办理结算后支付至总价款的80%的工程款;
5、余款留5%保修金后在房屋交付完用户后付清。
6、保修金在工程保修期满后十五日内无息支付给乙方。
十、安全责任:
乙方在制作、安装、保修中所发生的一切人身和货物安全责任均由乙方承担,与甲方无关。
十一、质量保修:
保修期按国家现行法律、法规的规定,共中玻璃的气密性保修期约定为5年。保修期从交付用户之日计算。
十二、违约责任:
1、甲方:应按本合同约定的时间付款不得拖延,如超出一个月没有支付该付的工程款,按同期银行贷款利率向乙方支付利息。
2、乙方确保产品质量合格(含原材料、制作、安装质量),如产品质量不合格,达不到要求,乙方负责返工并承担费用。给甲方造成损失的,乙方还应当予以赔偿。
3、乙方:施工进度随内外装饰同步,如有拖延导致乙方增加成本的由乙方自行承担。给甲方造成损失的,乙方还应当予以赔偿。
十三、本合同一式肆份
双方签字或盖章后生效。甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日 年 月 日
安装工程合同【篇6】
发包人(甲方):
地址:
承包人(乙方):
地址:
甲乙双方就______________________项目的石雕工程制作安装达成一致意见,由乙方承包甲方的该项工程,为明确双方权利、义务,达成如下协议,双方遵照执行。
一、工程概况
1、项目名称:
2、安装地点:
3、承包范围:
4、石雕规格:
5、合同总价:
二、制作期限
合同签订后三日内开工,计划完工期限:________年________月________日。
三、付款方式
1、本合同签订之日,甲方向乙方预付总工程30%为预付款,即人民币____________元。
2、石雕安装后,经甲方验收并签字认可后,甲方于七日内支付总工程款余款70%,即人民币_____________元。
3、付款方式为:现金或转账支付。
四、权利与义务
1、甲方务必根据本合同签订的付款方式及时支付乙方相应款项;
2、由于甲方不按照约定的付款方式及时支付款项给乙方,由此造成的工期延误由甲方承担责任;
3、按甲方要求,乙方应组织熟练专业技术人员制作,达到高标准艺术水平等要求。
4、乙方必须按照甲方的质量要求完成制作,工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担。
五、违约责任
1、甲方未能在合同约定的期限内向乙方足额支付工程款,每迟付一日,应向乙方支付本合同款项千分之一的违约金。
2、乙方未能在合同约定的期限内完工,每延迟交付一日,每日应向甲方支付本合同总款千分之一的违约金。
3、在合同的履行过程中,任何一方违约,致使合同不能履行或者不能完全履行的,责任方均应赔偿守约方因此受到的所有损失。
六、不可抗力、不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时,双方均有责及时采取措施避免损失和损失的扩大,并及时互相通报情况。
七、争议的解决方式
1、本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
2、因本合同之履行发生争议,应由双方友好协商解决,协商不成,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同自甲乙双方签署后生效。本合同正本一式______份,甲乙双方各执______份。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,若协商后达成补充协议,则补充协议与本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
联系方式:
工程所在地:
签订时间:________年______月______日
乙方:
责任人:
联系方式:
工程所在地:
签订时间:________年______月______日
小编精心推荐
工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本
以上就是北执为大家整理的《安装工程合同6篇》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.musicbooks.cn/54534.html欢迎转发给有需要的朋友!
本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。