建筑工程居间合同协议书范本(精选4篇)

  在我们的日常生活中,你有听说过居间合同吗?居间合同可以广泛应用于多种合同,比如委托租赁合同等。关于建筑居间合同有哪些呢?下面是小编为大家整理的“建筑工程居间合同协议书范本(精选4篇)”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!

  在我们的日常生活中,你有听说过居间合同吗?居间合同可以广泛应用于多种合同,比如委托租赁合同等。关于建筑居间合同有哪些呢?下面是小编为大家整理的“建筑工程居间合同协议书范本(精选4篇)”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!

建筑工程居间合同协议书范本(精选4篇)(篇一)

  委托人: __________________________(以下简称甲方)

  地址: ____________________________

  身份证号:__________________________

  联系方式:__________________________

  居间人: ____________________________(以下简称乙方)

  地址: ______________________________

  身份证号:___________________________

  联系方式:___________________________

  本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用、等价有偿原则的基础上,经协商一致,达成如下协议:

  一、委托事项

  1.1乙方接受甲方委托,负责就_____________________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

  1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  风险告知:居间事项应当约定清晰明确,关键注意是否符合法律规定,如以居间方式帮助招投标双方违规中标的,会被认定无效。居间成功具体指向何种状态,作为居间合同中居间方的核心义务,实践中因为约定不清或者不够明确而导致纠纷的颇为常见。尤其对于居间成功如何界定,分为提供机会和提供中介服务、促成洽谈和促成签约、签订框架协议还是实现款项支付、款项支付是部分还是全部等,关键事项约定的越清楚、明确越能减少纠纷的出现。

  二、乙方的义务

  2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

  2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。

  2.4乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

  三、甲方义务

  3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

  3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  4.1本项目居间报酬为

  4.2居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬

  4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

  五、居间活动费用的承担

  居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。

  风险告知:合同法规定,在居间不成功的情况下,居间费用可以由委托方承担,对此,一是可以约定居间费用由谁承担;二是可以可以明确具体承担的标准。

  六、保密事项

  6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

  风险告知:合同法规定居间方有如实报告的义务,相比较而言,审慎审查的义务则对居间方的要求更加严格。可以根据具体居间内容,考虑居间事项的难易、居间报酬的高低等,具体明确居间方的义务层级。

  七、合同终止

  7.1本合同签字生效后,如果_______年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项

  9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  9.2本合同一式二份,双方各持一份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。

  委托人(签章):__________________居间人(签章):__________________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

建筑工程居间合同协议书范本(精选4篇)(篇二)

  委托人:______________________(以下简称甲方)

  通讯地址:____________________

  身份证号:_____________________

  联系方式:_____________________

  居间人:______________________(以下简称乙方)

  通讯地址:____________________

  身份证号:_____________________

  联系方式:_____________________

  本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用、等价有偿原则的基础上,经协商一致,达成如下协议:

  第一条委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就___________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

  2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  第二条乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

  3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。

  4、乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

  第三条甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  第四条居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为:_________________。

  2、居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬

  3、甲方可以转账或现金的方式支付。

  第五条居间活动费用的承担

  居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。

  第六条保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

  第七条合同终止

  1、本合同签字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  第八条争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  第九条其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式二份,双方各持一份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。

  委托人(签章):__________________居间人(签章):__________________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

建筑工程居间合同协议书范本(精选4篇)(篇三)

  为提高工程质量和自身效益,加速施工进度,服从上级____建建筑集团公司各级指导的指挥部的安全施工生产。

  一、 工程地点和名称:

  1、____市____卓、____小镇、____建建筑集团公司10# – 11#楼框架、木工单项专支摸板和拆除工程。

  二、安全管理:

  1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、以免发生意外。

  2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要求作业。否则:所遇到处罚,由责任方自负。

  三、清包范围:

  1、如乙方施工时;因材料不足、停电不能正常施工,误差工期,由甲方和乙方协商解决。

  2、模板范围按建筑面积计算,从基础层到封楼顶开始计算,每平方为 元。

  四、付款方式:

  1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到 %每平方米。

  2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后,甲方给乙方付款到 %每平方米。

  3、其它主体验收通过合格后,一个月内甲方给乙方支付清帐 %。

  五、本《协议书》一式两份,双方各执一份。

  六、本《协议书》自签订之日起,正式施工生效至账清自行失效。

  七、本《协议书》未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成,可向相关法定机关诉讼。

  甲方: 身份证:_________

  乙方: 身份证:_________

  日期_________年 _________月_________ 日

  —–

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  有限公司陵水分公司厂房及设备基础,现已做好施工前各项工作准备,经研究同意以包工包料形式发包,为便于工程顺利进行,施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务,经协商共同定立以下合同条款,以供共同遵守执行。

建筑工程居间合同协议书范本(精选4篇)(篇四)

  甲方(委托人):______________________________

  法定代表人:_______________________________

  身份证号码:_______________________________

  联系地址:_________________________________

  手机:_____________________________________

  乙方(居间人):______________________________

  身份证号码:?__________________联系地址:?_____________________手机:_____________________

  甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《_____》及相关法律法规,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1.1乙方接受甲方委托,负责就_________旅游景观园建设工程项目(北京延庆,以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同,取得施工权。

  1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。

  二、乙方义务

  2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。

  2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任),最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。

  2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调)。

  2.4?在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。

  三、甲方义务

  3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续准备。

  3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:

  3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;

  3.3.2因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行建设工程合同的;

  3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方?勒令停工、中止工程建设合同的;

  3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  根据《_____》第426条关于?“居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同时本合

  同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:

  4.1本项目居间服务费为工程总造价的_____%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准,即项目签定的合同工程量?万元的_____%计?万元(税后),作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等原因,导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_____%),最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整,多还少补(但出现第3.3条之情形的,不予调整)。

  4.2本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后,甲方按照下表时间、数额要求分_____次向乙方支付居间报酬(税后,不需居间人开具任何发票)。

  其中:①甲方每次向乙方支付居间报酬,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后_____个工作日内无条件支付给乙方;

  ②每次付款时,如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第5.3条执行;

  ③每次支付具体帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。

  五、特别约定

  5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。

  5.2在居间服务过程中,甲方为完成委托事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间服务,也由甲方自行_____承担。如果乙方居间成功,这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。

  5.3甲方取得工程_____合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(_____‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含_____、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

  5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

  5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,_____执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。

  六、保密事项

  6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

  6.2保密期为_____年。

  七、合同终止

  7.1本合同签字生效后,本工程项目由第三方获得,乙方未完成居间服务的,本合同自动终止。

  7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地_____委员会_____或者当地法院提起诉讼解决。

  九、其他事项

  9.1本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。

  9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

  9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________

  法定代表人或委托代理人(签字):_______________居间人或委托代理人(签字):_______________

  合同签订地:___________________________

  合同签订日期:_________________________

  小编精心推荐

  工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本

以上就是萌的你无话可说为大家整理的《建筑工程居间合同协议书范本(精选4篇)》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.musicbooks.cn/20197.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

(0)
打赏 支付宝 支付宝 微信 微信
上一篇 2022年12月9日 下午9:40
下一篇 2022年12月9日 下午9:40

相关推荐

  • 个人与个人借条协议书范本收藏(11篇)

      在充满活力,日益开放的今天,很多情况下我们需要用到协议书,为了维护我们的利益不受到危害,就要签订借款合同。借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。那么到底应如何拟定借款同呢?音乐热评网小编花时间特意编辑了个人与个人借条协议书范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢!

  • 培训学校优秀教师聘用协议书范本11篇

      

      随着社会的发展,人们法律意识的提高,并依照《劳动合同法》的规定,当我们进入学校时,一般都少不了签订教师聘用合同。合同一经生效就受到法律的保护,劳动双方都需按照合同内容履行相应的义务。那么教师聘用合同需要包括哪些内容呢?下面是音乐热评网小编精心为您整理的“培训学校优秀教师聘用协议书范本”,相信能对大家有所帮助。

    合同模板 2022年12月9日
    720
  • 2021材料采购合同范本

      在采购材料的时候,可别忘了签下明确的合同来保障自己的合法权益哦!下面是由音乐热评网小编为大家整理的“2021材料采购合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。

    合同模板 2022年12月9日
    760
  • 工程建筑施工合同2000字10篇

      如今社会许多公民都在增强自己的法律意识,我们在很多的地方都会用到合同。合同的内容不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益。你的合同文书拟定的怎么样了?也许下面的“工程建筑施工合同”正合你意!欢迎大家参考阅读。

  • 2023酒店承包合同范本9篇

      在这个不断发展的世界,合同的地位越来越重要了,作为签订合同的当事人,我们必须要清楚合同的具体内容。承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格以合同形式确定的一种协议,所以在签订合同时有很多细节条款要多加注意,请问你是在寻找承包合同的规范模板吗?小编收集并整理了“2023酒店承包合同范本9篇”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

  • 单位食堂招标书范本(通用)

      随着法律意识的普及和增强,越来越多的人了解到合同是维护自己利益的重要手段,但拟定一份合同也是不容易的,而范文就是很好的指导方向!下面是由音乐热评网编辑为大家整理的“单位食堂招标书范本(通用)”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

    合同模板 2022年12月9日
    930
  • 施工电梯租赁合同2500字

      随着社会上不断开展法制宣传教育,合同的签订已成为稀疏平常的事情,合同的成立以对合同的承诺为条件。关于拟合同你有什么困惑的地方吗?相信你应该喜欢音乐热评网整理的施工电梯租赁合同,请马上收藏本页,以方便再次阅读!

    合同模板 2022年12月26日
    510
  • 简单版装修设计合同范本

      装修的时候一份设计合同,也是有必要的,明确装修的各项条款,要求。下面是由音乐热评网小编为大家整理的“简单版装修设计合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。

    合同模板 2022年12月9日
    720